1：對承攬方資質(zhì)認知不清
馬先生委托喬某為自己成都裝修管理公司的住房進行裝修，總價款2.4萬元。完工后，因?qū)ρb修質(zhì)量不滿，馬先生只支付了1.2萬元裝修費。為此，喬某將馬先生告上法庭。由于喬某是以個體裝修戶的名義對外承攬裝修業(yè)務(wù)，即沒有依法進行核準登記，也沒有工商部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，不具備對外承攬裝修業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)。法院因此判定雙方簽訂的裝修合同無效，喬某承擔主要責任，馬先生因疏于對原告承攬資質(zhì)的審查，亦承擔一定的過錯責任。
國家對裝修承攬方有嚴格的資質(zhì)審查和許可，但在不少地方尤其是中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村，不少包工隊的資質(zhì)根本沒有經(jīng)主管部門核準就對外承接房屋裝飾業(yè)務(wù)，不僅裝修質(zhì)量難以保證，而且直接導致裝修合同無效。

2：不注重房屋裝修合同
現(xiàn)實中，有的房主與裝修承攬方只達成口頭協(xié)議就開工；有的即使訂立了合同，但合同要件殘缺不全，實質(zhì)上是一種簡單的意向性協(xié)議；還有的只關(guān)注裝修價格、設(shè)計圖、效果圖以及所選的材料，而對于合同中應(yīng)具備的質(zhì)量、期限、違約責任等重要條款卻忽略不管。由于上述合同原因引發(fā)糾紛后，雙方往往相互推諉扯皮，會直接導致定作方(房主)的合法權(quán)益難以有效維護。

3：因承擔方違約引發(fā)糾紛
徐某與一家裝飾公司簽訂的房屋裝修合同中約定，用電線路布埋在四周墻體的合理位置。但在施工過程中，裝飾公司未經(jīng)房主許可，擅自變更合同，將部分照明線路布設(shè)在墻體表面。徐某為此將裝飾公司告上法庭。法院判令被告按合同約定裝修，并賠償徐某經(jīng)濟損失2400元。因承攬方違約而引發(fā)的糾紛主要表現(xiàn)在：一是不按合同約定日期按時完工；二是施工用材料與合同中約定的材料不一致；三是在隱蔽工程的施工中，不按合同約定進行，如承攬人將用電線路、燃氣管道、通風管道的埋設(shè)擅自更改，導致日后可能產(chǎn)生安全隱患等。

4：房主違約引發(fā)糾紛
這類糾紛主要表現(xiàn)為，在施工過程中，定作方違反合同約定，頻繁變更設(shè)計圖紙和使用材料，增減裝修項目，以及拖延支付工程款導致工期延誤。如胡某委托裝飾公司為其房屋進行裝修。雙方簽訂的家成都裝修公司群裝合同約定，胡某應(yīng)根據(jù)施工進度分期支付工程款，但在裝飾公司按照合同約定完成了大部分工程后，胡某卻只給付了第一期的工程款3000元。為此裝飾公司將胡某告上了法庭，法院經(jīng)審理判令胡某給付裝飾公司工程款1.4萬元。

從中分析出幾大關(guān)鍵因素，提請裝修業(yè)主注意。

　　關(guān)鍵一：要找有資質(zhì)的裝修公司

　　從投訴的糾紛看，投訴對象大部分為無成都郫都裝修公司資質(zhì)家裝公司（不包括馬路游擊隊），由此可見，選擇一家好的裝修公司是裝修的第一個“關(guān)鍵”。

　　市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會分析指出，判斷家裝公司好壞，要看家裝公司是否有裝飾工程施工資格。除了檢查營業(yè)執(zhí)照之外，公司有無正規(guī)的辦公地點，是否能出具合格的票據(jù)等，都是需要仔細考察。此外，業(yè)主還可以進一步調(diào)查一下該公司以往的工程質(zhì)量，以此評價其設(shè)計施工水平高低。

　　關(guān)鍵二：訂施工合同要仔細

　　投訴、咨詢中案例中，有一半以上的業(yè)主在合同上被懂行的裝修公司鉆了空子或者因合同未明確，而在發(fā)生質(zhì)量問題時“啞巴吃黃連”。

　　協(xié)會為此提醒市民，目前，統(tǒng)一使用的施工合同是市建設(shè)委員會和市工商行政管理局制定的《住宅裝飾裝修施工合同》，裝修戶在簽訂合同時千萬要看清楚、問仔細。與分公司（分部）簽訂合同時，合同應(yīng)加蓋分公司上級公司的合同專用章；合同上要寫明裝修的具體要求和完工日期；應(yīng)標明裝潢公司提供的主材料，產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格應(yīng)符合國家標成都裝修保潔公司準、有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備德雕成都裝修公司。另外，有關(guān)保修的條款也是產(chǎn)生糾紛的熱點，業(yè)主要特別引起重視。

　　關(guān)鍵三：引入監(jiān)理公司

　　監(jiān)理公司是對家裝過程進行監(jiān)控、督導與評價而獨立于業(yè)主和施工單位的第三方。據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，通過驗收的裝修戶中，大約有800余戶業(yè)主請了監(jiān)理公司對其工程實行了監(jiān)理，約占總裝修戶（請無資質(zhì)裝修公司、馬路游擊隊裝修的裝修戶除外）的60%。

　　據(jù)介紹，監(jiān)理公司從業(yè)主選擇裝修公司起開始監(jiān)控工作，負責對業(yè)主所選擇的裝修公司進行全面調(diào)查；簽訂合同時，能對合同細節(jié)包括工程預算、圖紙等進行詳盡、嚴格地審核；在材料的檢驗、正確選擇和質(zhì)量上，則將予以督導，避免個別裝修公司偷工減料；并對工程各分項（墻面板磚、涂料、裱糊、吊頂?shù)龋┓蛛A段進行驗收；此外，倘若業(yè)主在保修期間出現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理公司又將負責協(xié)助業(yè)主明確原因責任，并協(xié)調(diào)和監(jiān)督施工單位的維修服務(wù)。

　　監(jiān)理機構(gòu)作為一個專門的技術(shù)部門，能幫施工方和業(yè)主雙方把關(guān)，讓家裝過程中容易產(chǎn)生的問題在進入下一道工序前一一解決，因此，由監(jiān)理公司介入的設(shè)計方、施工方、業(yè)主的‘四方驗收’為目前裝潢界所提倡的。

裝修時間